一、交貨地址：廣東省-韶關市-曲江區-廣東韶鋼松山股份有限公司智慧中心3號辦公樓2樓

二、保證金額度：0元

三、商務條款：1.合同文件解釋順序：本合同及其附件、合同補充協議書應能互相解釋，互為說明。如果本合同與其附件、合同補充協議書的內容之間產生矛盾，按年、月順序以最后約定的內容為準。2本合同適用《中華人民共和國合同法》及其相關的法律法規。3.合同簽訂后，未被修改的合同條款印刷（或打?。┑奈淖?，視為雙方同意的內容。4.陳述和保證：4.1定作方是根據中國法律合法設立并合法存續的公司，確保所提交給承攬方的營業執照及許可證、資質證合法、有效。并且已經采取公司的或其他的行動授權本合同的簽字人簽署本合同。4.2承攬方是根據中國法律合法設立并合法存續的公司，確保所提交給定作方的營業執照以及許可證、資質證合法、有效。并且已經采取公司的或其他的行動授權本合同的簽字人簽署本合同。4.3定作方、承攬方中任何一方的陳述和保證為虛假的，對締約前和締約后給對方造成的所有損失承擔賠償責任。5.質量要求、技術標準（以√選擇）5.1按國家現行有效的施工標準和規范。5.2圖紙5.3雙方商定的技術標準（見本合同附件）26.承攬方對檢修項目質量的負責條件及期限：6.4凡隱蔽檢修項目完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。隱蔽檢修項目的驗收，由承攬方書面通知定作方，如定作方未能參加，承攬方可自行檢查驗收，并做好記錄。如定作方提出復檢時，檢查結果不符合合同約定的質量要求，由承攬方負責修繕，其檢驗費及修繕費用由承攬方負責；符合合同約定質量要求，其檢驗費由定作方負責。6.2檢修項目竣工并驗收后，承攬方對檢修項目質量負責的保修期為竣工驗收合格后12個月。在保修期內，凡因修繕質量所造成的質量缺陷由承攬方負責無償返修或定作方有權減少價款或者酬金。7.驗收標準方法及期限：7.1檢修項目竣工后，承攬方應向定作方提交竣工報告，在定作方書面通知之日驗收。7.2驗收標準:按本合同第4條，承攬方應當向定作方提交必要的技術資料和質量證明設備檢修施工驗收記錄表。8.結算方式和期限8.1本招標項目無預付款。結算付款方式：檢修項目經驗收合格，雙方在驗收記錄簽字、蓋章后可辦理結算付款。承攬方提供增值稅專用發票，定作方以商業承兌（期限6個月）形式支付50%合同含稅總金額，以電匯形式支付45%合同含稅總金額，留5%合同含稅總金額做質保金，待保質期屆滿且符合質保要求后支付。本合同約定的質量保修期期滿后的18個月內，承攬方未辦理質保金結算手續的，則視為承攬方自動放棄質保金，定作方有權不予支付，由此產生的損失由承攬方自行承擔。9.承攬方的義務：9.1承攬方在履行本合同時，要按《安全生產法》的規定，與工作場所所在單位簽訂《安全生產管理協議》。9.2未經定作方同意，承攬方不得將承攬的主要工作交由第三人完成。9.3承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。10.定作方的義務：10.1承攬方工作需要定作方協助的，定作方應給予協助。10.2定作方在對承攬方工作進行監督檢驗時，不得妨礙承攬方的正常工作。11.違約責任：11.1承攬方的原因造成定作方或第三人人身和財產損害的，承攬方應承擔損害賠償責任。11.2承攬方的原因，致使合同約定的工期延誤，每逾期一天，承攬方按合同總價的千分之一償付逾期違約金。12.不可抗力13.本合同雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時的向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在雙方協調規定時間提出證明，根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。14.本合同附件與本合同具有同等法律效力。15.合同爭議的解決15.1因本合同或履行本合同產生的糾紛，雙方友好協商，協商不成的依法向合同簽訂地（定作方所在地）人民法院起訴。16.提示與合同生效16.1定作方已提請承攬方注意對本合同各印就（或打?。l款作全面、準確的理解，并應承攬方要求作了相應的條款說明。簽約各方對本合同的含義認識一致。16.2本合同自法定代表人(或委托代理人)簽字或蓋章后生效。合同一式陸份，定作方持叁份，承攬方持叁份，均具同等法律效力。17.合同終止：17.1本合同雙方履行完約定的權利義務的，合同終止。合同的權利義務終止后，合同雙方應當遵守誠實信用原則，根據交易習慣履行通知、協助、保密等義務。18.本標最高限價為31萬元人民幣（不含稅），總價包干。19.項目中標后，承攬方需同韶鋼簽訂安全協議，提供相關資料。

四、注冊資本要求大于或等于1000.0000萬元

五、報名要求：4.1投標人必須是按照中華人民共和國有關法律設立的獨立法人資格的企業。4.2投標人須具防水防腐保溫工程專業承包二級及以上資質證書（含二級），投標人須具有2018年至今，至少3個天車隔熱的相關類施工合同(以上傳書面文件為準，不提供或弄虛做假者按無效標處理，弄虛做假者將列韶鋼供應商禁入名單)。4.3投標人須不屬于寶武集團禁入（黑名單）供應商。4.4本標不接受聯合體投標。4.5投標人須需上傳現場踏勘書，現場踏勘需有項目單位的簽字蓋章。

六、資質要求：ISO9001質量體系認證